合同编号：**--**
建设工程监理合同
项目名称：
项目地点：****市****区
委托人：****市****区*溪科创城发展中心
监理人：
签订日期：**年月日
第*部分协议书
委托人（全称）：****市****区*溪科创城发展中心
监理人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就工程委托监理与相关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：；
*.工程地点：****市****区；
*.工程规模:
*.工程概算投资额:(¥元）
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、合同文件组成与优先解释顺序
*.招标文件；
*.中标通知书或委托人委托书；
*.合同协议书；
*.专用条件及附件*、附件*；
*.通用条件；
*.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
*.附加协议条款。
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同的组成部分。
*、委托人代表及总监理工程师
委托人代表姓名：
联系电话：；联系邮箱：；
总监理工程师姓名：，监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：，联系邮箱：。
*、合同总价
*.监理费暂定合同总价（人民币大写）：（¥*元），最终结算价不超过政府相关部门批复或备案金额。
计算公式为：监理费≡收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×中标费率-《监理费量化计算表》中实际扣减合计金额。
计算公式=
*.取费标准
（*）本工程监理费取费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[****]***号）标准，以经财政部门审核确认的所有建安工程结算价总数为计费额（标底或合同以外增加的工程量不计入计费额）计算施工****收费基价，乘以相应调整系数作为本工程的****收费。其中调整系数为:专业调整系数为[]；工程复杂程度调整系数为[]；高程调整系数为[]*中标费率。具体监理费以实际结算为准。其它阶段（包括工程延期情形）监理工作不另付费用。
（*）当设备购置费占比小于**%时，监理计费额=建筑安装工程费+设备购置费；
当设备购置费占比大于**%时，监理计费额=建筑安装工程费+设备购置费×**%，且计费额不应小于建筑安装工程费相同设备购置费正好占比**%时的计费额。
监理计取额为建筑安装工程费、设备购置费、联合试运转费之和。
（*）监理人应当承担本合同约定应当由监理人承担的风险因素等费用。
（*）如遇项目停建，按以下原则进行结算：因非监理人原因必须终止合同时，如在施工阶段，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[****]***号）标准规定，以财政部门审定承包人实际已完工程结算价的总数为计费额计算施工****收费基价，乘以相应调整系数（按本条*中确定调整系数取定），作为本工程结算****收费，如未进入施工阶段，则委托人不支付监理人任何费用。
*、监理期限
自本合同签订生效之日起至工程保修期满且工程结算完成止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按本合同约定支付监理费。
*、合同订立
*.订立时间：年月日。
*.订立地点：****市****区。
*.本合同*式*份，具有同等法律效力，委托人执*份，监理人执*份。
委托人：(公章)监理人：(公章)
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
电话
传真
电子信箱
开户银行
账号
第*部分通用条件
详见由住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（ＧＦ－****－****）第*部分的通用条件。
第*部分专用条件
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：前期工作阶段、勘察阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、保修阶段以及协助委托人办理工程前期阶段报建等委托人交办的其他事项。
*.监理安全责任：监理人及监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
*.工程审计时监理单位无条件提供相关工程监理资料配合工程审计，做好监理资料的保管工作及审计资料的收集工作。
*.监理人配备况良好的工程用车，并自备必要的测量、检测工具用于工程计量及工程质量控制。
*.总监理工程师应主持每周工程例会或专题会议，并参加市、区相关（质监、安监）部门组织的质量安全检查。
*.*.*监理工作内容还包括：
*.*.*.*审核工作
（*）审查承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案是否符合工程建设强制性标准，提出改进意见并督促实施；
（*）对前期发生的各类工程数量（包括拆迁、青苗补偿）进行审核。
（*）对于承包人提交的工程签证应仔细审核工程量，并在工程签证监理单位意见栏内加注详细的审核意见。
*.*.*.*前期阶段
（*）对勘察现场工作进行跟踪及过程计量，协助委托人审查勘察人员资质、审查勘察方案及检查进场的钻孔设备、旁站钻孔取样，做好现场计量，送样试验，参与验收勘察成果；
（*）如委托人有需要，协助委托人办理前期项目报建等，并协助委托人做好协调工作等前期阶段其他工作；
（*）编制工程项目监理规划交委托人认可，作为开展工程建设监理的指导文件和委托人检查监理工作的依据。
（*）在承包人提交开工申请后[*]天内完成资料审查，并及时签发开工令。
（*）审核施工图，并在施工合同签订的**个日历天内参加由委托人组织的技术交底及图纸会审。
（*）主持委托人代表现场将水准点、坐标控制点提交给承包人进行书面交验。
*.*.*.*施工阶段
（*）要求和督促承包人建立健全质量保证体系，督促承包人严格按设计文件、规范标准和程序施工。
（*）对工程施工过程进行质量、进度、安全文明、造价等控制，监理人员必须对所承担监理的工程进行巡视、抽检，发现问题，立即督促承包人改进，并检查其执行情况；对承包人编制的施工安全措施计划进行审批；对超过*定规模的危险性较大的，应当组织召开专家论证会的分部分项工程安全专项施工方案，对承包人向其报的已通过内部审核和专家论证的安全专项施工方案进行审批。
（*）每道工序完毕，监理工程师必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收签证，对主要部位(有可能危及周围或本身结构安全的施工等)和关键部分必须进行旁站监理，控制工程质量；如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前**小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过**小时。
（*）做好进度款填报及审核工作。督促承包人在每月**日前向其和委托人报送工程月报，主要内容包括《本月完成工程月报》及未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）和《下月施工计划》，计划必须计划必须具体、详细，包括资金计划、人力安排、机械物料安排、增加人力的来源、工程量等；
在审核承包人进度款时，需要同时核对在该期进度款申报时，承包人资料的完善情况（例如设计变更、工程签证及验收资料等），如果发现承包人资料未及时完善，不得批准进度款；
（*）正确、如实填写监理日记，在实施监理过程中如发现存在安全事故隐患应立即要求承包人进行整改并签发工程整改通知单，情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人，若承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应及时向有关主管部门报告；审查工程中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见，督促承包人及时处理事故；
（*）按《****市政府投资项目管理条例》及《****市****区人民政府办公室关于印发****市****区政府投资建设项目工程变更及现场签证管理规定的通知》（珠香府办〔****〕**号）进行监理，严格控制设计变更和现场签证，并按变更审批程序办理有关审批程序；
（*）严格审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求，对用于工程的材料的出厂合格证，化验(试验)单等进行核定并存档；对于承包人提交的主要材料样板，应协助委托人予以确认并在样板上签字，保存好样板，在项目完工后及时移交给委托人存档。
（*）根据规范对施工材料抽样检验、工程设备检验测试，有权在承包人供应材料的制造、加工、准备地点、施工现场或其他检验地方，对承包人供应的材料进行查证或检验，并有权根据检验需要，要求承包人提供与相关供货商签订的材料供应合同副本(或复印件并加盖承包人公章)。材料必须在使用前进行检测，材料的见证抽样送检必须在施工现场进行，且须由监理在现场监督，送检合格后方能使用。
（*）对承包人需要使用代用材料的申请进行审批；
（**）监督承包人为施工人员购买保险和按时发薪；
（**）督促承包人完善工程施工测量，并进行抽查；
（**）协助委托人协调有关单位间的工作关系；
（**）督促承包人文明施工、健全安全生产防护措施，防止环境污染，对发生重大伤亡及其他安全事故享有知悉权；
（**）编写监理阶段月报(半年、年)和最终总结，及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，收集整理工程信息和档案资料，并进行分类归档，必须对工程量进行签字确认并加盖公章；
（**）根据承包人提出的各阶段、部位工程的验收及整体工程验收申请报告，提前至少**小时，书面（或短信）通知委托人，并组织工程预验收，在资料齐全，具备竣工验收条件后，监理工程师向委托人提出书面申请，并参加委托人组织的最终验收，签署承包人的工程验收报告；
（**）按月每天考核项目经理到位率，对项目经理因某些特殊原因短期（不超过**小时）离开工地享有知情权并通知委托人；对承包人主要施工管理人员因某些特殊原因短期（不超过**小时）离开工地，凭其提供的特殊原因原始凭证，进行书面批准并通知委托人。如事态紧急，请假人员可口头通知并征得监理人同意，必须在事发后*天内补签总监理工程师的书面同意证明。
（**）承包人对于施工难点以及容易发生质量通病的地方，报送的施工专项方案和措施，进行书面确认。总监理工程师应在收到施工进度计划和施工方案的说明后*天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为该进度计划已被总监理工程师批准。
（**）对工程关键节点工期延误按以下标准进行审批：
计算标准：误期&**;*天，承包人应在*天内制定出具体可行的赶工措施，报总监理工程师和发包人批准。
（**）根据市城建档案有关文件规定，将监理人自身的资料准备完善提交承包人，并督促审查承包人按要求完成竣工资料整理，交城建档案馆归档。
*.*.*.*保修阶段：
（*）负责保修阶段的各项监理工作；
（*）负责定期（每年不少于*次）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
(*)国家和地方建设主管部门先行有关工程建设及管理方面的政策、法规、规范；
(*)****市有关工程建设管理方面的各项政策及规定；
(*)****市政府及其部门或委托人对本建设项目下达的批文及文件；
(*)正式的工程项目施工图纸、设计变更通知及说明、委托人与承包人签订的合同或协议、招标文件。
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：
（*）在施工承包合同实施过程中，全面负责对工程的监督、管理和检查，负责对合同文件作出解释和说明，处理矛盾，以确保合同圆满执行，但无权修改合同。
（*）施工阶段的联系单、设计变更、工程签证均需加盖监理人的公章，同时，监理人需要在工程签证栏内加注详细的工程量审核意见。
（*）当发现工程进度比计划拖期时，有权指令承包人采取措施，尽快纠正。在施工进度严重延误，并经多次警告仍未纠正的情况下，有权提出补救方案或终止合同的建议。
（*）当监理工程师认为工程质量或安全没有足够保障时，有权下达停工令，并提出处理意见。审查承包人复工报告，发布复工令。没有监理工程师的复工令，不得复工。
（*）对不符合质量要求或无法证明质量符合要求的工程（含未经签证的隐蔽工程）有权要求承包人返工、复查、撤换人员。必要时可建议委托人更换承包人。
（*）指定试验单位或批准承包人提出的试验单位，核查试验结果。对试验结果有怀疑时，有权要求复试。
（*）签证付款凭证（含临时付款及最终付款），未经监理工程师签证，*律不付款。
（*）有权拒绝不合格的或未经证明合格的设备和材料运入现场。对已运入现场的，经查不合格的设备和材料，有权指令承包人在规定时间内运出现场。
（*）考察承包人的进场人员素质，包括技术水平、工作能力、工作态度，可以要求承包人撤换不称职的项目经理、技术负责人和不听从管理的施工班组和人员，但需征得委托人的书面同意。
（**）检查违约事件。代表委托人向承包人索赔，同时处理承包人提出的各种索赔。经与委托人、承包人协商后决定处理意见。任何*方如不同意监理工程师的决定，可以提交有关部门仲裁。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需征得委托人同意。
*.委托人义务
*.*提供资料
委托人于工程组织图纸会审前向监理人提供施工图*套。
*.*提供工作条件
（*）委托人负责本工程的项目登记工作，协调与当地部门的关系，办理并向监理人提供项目前期资料(如占用道路、施工许可证批文等)。
（*）委托人负责委托方案设计、施工图设计及报批，组织设计方案与施工图会审。
（*）委托人派出驻工地代表处理在施工中应属委托人处理的事宜。
（*）委托人须按本合同监理费支付办法，按时向监理人支付监理费用。
（*）委托人支持监理人在执行职责中的*切符合国家、省、市政策、法令的做法和意见。对监理人的不当之处，提出意见，监理人纠正。
（*）委托人应提供工程的有关技术资料，包括勘察资料、设计图纸文件、设计概算、项目预算、施工承包合同或协议给监理人。
（*）委托人在合同履行期间，不向监理人提供任何房屋、设备等设施，由监理人自行解决，所产生的费用包含在本合同监理费中。
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
（*）按《关于印发&**;****市建设工程招标投标管理暂行规定&**;的通知》（珠规建招[****]*号）要求，中标的监理企业在中标后违反约定在未征得委托人同意的情形下，更换总监理工程师的，在建设行政主管部门或行业行政主管部门办理人员更换备案之日起*年内，该企业参加该项目投标的总监理工程师不得参加在本市建设工程交易中心交易的建设工程投标。本项目约定的总监从合同签订之日起至竣工验收完成之日原则上不得更换，因病等原因丧失劳动能力或因个人原因调离单位并得到委托人书面确认的情况除外，如监理人擅自更换项目总监，则委托人扣除监理人监理费总价的*%作为违约金，并要求监理人于**天内更换不低于原要求的总监人员。
（*）经委托人核实，如监理人严重违反了本合同及国家有关规定的监理工作要求，视情节严重程度第*次委托人将以书面的形式进行警告，第*次以后，委托人每次可扣除*%的监理费（最多不超过监理费的**%），并可向建设主管部门申请停止监理人承接委托人监理任务资格*年。
（*）在项目实施过程中，如本项目约定的总监不称职或出现重大过失等原因被主管部门或委托人勒令清退、更换的，扣除监理费**元。
（*）对人员到位要求：本项目约定的总监理工程师每周驻场至少*天（到场情况以实际上传现场实际照片数据为准），每天不少于*小时，如缺勤，须书面报请委托人同意。如因某些事态紧急的情况无法驻场，可先口头通知并征得委托人同意，但必须在事发后*天内补签委托人的书面同意证明。如未按约定执行，委托人将按照****元/天扣除监理人的监理费。出现*次无故缺勤的情况，委托人有权要求监理人于**天内更换总监，并扣除监理费的*%为损失补偿。总监到位率由委托人不定期抽查。以委托人发出的出勤考核表为准，并经当事人签字确认后生效，于最后结算监理费用时予以扣除。
其他驻场监理人员在施工阶段，按不少于现场施工要求时间在施工现场做好该阶段的管理工作，如缺勤半天以上，需口头通知委托人；*天以上须书面报请委托人同意，否则*经发现不在本工程监理岗位，则*律按缺勤*天处理，委托人将按照****元/人/天扣除监理人的监理费。
（*）监理人必须按照《****市政府投资项目管理条例》、《****市****区人民政府办公室关于印发****市****区政府投资建设项目工程变更及现场签证管理规定的通知》（珠香府办〔****〕**号）进行监理，严格控制设计变更及现场签证。如发现监理人未按照委托人要求在设计变更及现场签证监理人意见栏内给出详细工程量核实意见的，设计变更及现场签证无效，并按照****元/份扣除监理费。
（*）监理人必须严格把关竣工图纸的审核，若委托人每发现*处竣工图纸与现场不符合，按照****元/处扣除监理人的监理费。
（*）在审核承包人进度款时，需要同时核对在该期进度款申报时承包人资料完善情况（例如设计变更、现场签证及验收资料等），如果发现承包人资料未及时完善，不得批准进度款。如委托人发现监理人未按照以上要求批准进度款的，按照****元/次扣除监理人的监理费。
（*）若监理人审核的月工程进度款与实际完成月进度相差超过*%，委托人将按照****元/次扣除监理人的监理费。
（**）监理人须自备必要的测量、检测工具用于工程计量及工程质量控制，监督进场材料，所有主要材料进场之前，须提供材料样板，经委托人、监理人、设计人及承包人*方确认*致并在材料样板上签字。若委托人发现承包人进场施工材料与经确认的样板不符，且监理人没有拒绝该材料入场，又未通知委托人的，委托人将按照****元/次扣除监理人的监理费。
（**）监理过程中，重要部位、隐蔽工程必须旁站，如委托人在巡查过程中发现监理人没有旁站的，委托人将按照****元/次扣除监理人的监理费。.
（**）监理人存在上述（*）-（**）条违约行为，经委托人书面通知整改后，仍拒不改正的，委托人有权解除本合同，并要求监理人按照合同总价的**%支付违约金。
（**）监理人未按要求通过通信软件上报每日现场进度情况及问题反馈的，委托人将按照***元/天扣除监理人的监理费。
*.支付
*.*监理费的支付
预付款：本项目无预付款。
进度款：根据工程完成情况支付进度款，工程施工过程中按每月完成工程进度的**%支付监理费。
结算款：工程竣工验收合格后按完成工程进度的**%支付监理费；完成工程结算及在****市****区政府投资项目审核中心审定监理费后，按监理费结算价的**%支付监理费；其余尾款待保修期满并且完成工程财务决算审定后付清剩余结算监理费。
*.*其它：项目因故造成的停工不增加监理费。如遇项目停建或缓建，除按本合同约定原则进行结算外，监理人不得再提出任何索赔要求。因非监理人原因必须终止合同时，如在施工阶段，以委托人审定所有施工单位实际已完工程量占总工程量的比例支付监理费。
*.*付款条件成就时，监理人应提交支付申请和等额有效增值税专用发票，委托人在收到申请及发票并办理完支付审批手续后【**】个工作日内支付相应款项给监理人。若监理人未按时提交申请或发票资料或监理人提交的申请或发票资料不符合委托人审批要求的，委托人有权暂缓支付，且不对迟延付款承担任何责任。委托人在向监理人支付咨询服务费时，有权先行扣除监理人依据本合同需支付的违约金或赔偿款，监理人无异议。
*.*委托人将支付申请提交至财政审批部门即视为完成付款义务，委托人不承担因财政审批程序导致的逾期付款违约责任。
*.争议解决、合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*调解
本合同争议双方可以先进行协商，协商不成的，双方可向委托人所在地县级以上建设主管部门咨询解释。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式：提请委托人所在地人民法院诉讼解决。
*.*生效
本合同生效条件：本合同自双方盖章，签字之日起生效。
*.*变更
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金包含在监理总费用中，不再另计。
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金包含在监理总费用中，不再另计。
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷建筑安装工程费（概算批复的项目建安总投资）
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
*.其他事项
*、在工程监理过程中，由委托人对本工程的监理工作进行过失登记制度，对同*个项目监理人的过失记录或受到委托人或建设行政主管部门通报批评的，将根据过失严重情况在*定期限内限制监理人承接委托人监理任务。对诚信记录良好的，将列入委托人诚信档案名录。
| 通报批评或过失记录次数 |
处罚相应时间 |
| *次 |
*个月 |
| *次 |
半年 |
| *次 |
*年 |
*.补充条款
*.*合同中签订的收款单位、开户银行及账号未经委托人同意不得随意更改，如确实需要修改的，需要书面请示委托人并通过同意后，方可更改，否则，由此引起的*切后果自负。
*.*监理人应当自行完成承包合同的所有内容，不得分包或违法转包，如发现监理人擅自分包或违法转包，委托人有权单方终止合同，并不予支付任何监理费用，已经支付的监理费用，监理人需在委托人解除合同后**日内予以退还，监理人还应另行向委托人支付合同总价**%的违约金。
*.*由于政策调整导致项目终止（包含但不限于承包人*直未能进场施工情况），委托人将按照监理人实际已完成的工作量进行结算后支付费用，由于项目终止导致监理人实际损失的，委托人不予赔偿。
*.*委托人及监理人应对涉及本工程有关的所有资料承担保密义务，除审批程序需提交审批的资料外，任何人不得向第*方披露相关信息。经查证属实的，守约方有权就泄密损失向违约方索赔。
*.*本项目招投标文件（如有）作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。
附件*项目监理人员机构配备情况表
项目监理人员机构配备情况表
| 序序 号 |
姓 名 |
专业 |
职 称 |
执业或职业资格证明 |
拟担任本项目职务 |
| 序序 号 |
姓 名 |
专业 |
职 称 |
证书名称 |
证书编号 |
级 别 |
拟担任本项目职务 |
| * |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
|
|
|
附件*：
监理费量化计算表
| 序号 |
量化内容 |
扣减方法 |
实际扣减 |
扣减理由 |
审核人 |
签字 |
| * |
监理工程师存在索、拿、卡、要行为，存在向承包人强行推荐施工队*、材料供应商、设备供应或租赁商、技术服务咨询机构行为的 |
每发现*次罚当事人****-****元并勒令其退场，罚监理单位每次*****元。情节严重的将扣除当事人当年的监理费，给予监理单位警告处罚并将分包队*清除出场。 |
|
|
项目负责人 |
|
| * |
监理工程师须坚守施工现场，现场监理不守在施工现场 |
罚监理单位每次****元 |
|
|
项目负责人 |
|
| * |
隐蔽工程、主要工程未全过程旁站 |
罚监理单位每次****元 |
|
|
项目负责人 |
|
| * |
未经业主同意，监理人员不坚守岗位，无正当理由不在现场的 |
总监按每天扣除监理费****元，监理工程师、监理员按每天扣除监理费****元 |
|
|
项目负责人 |
|
| * |
监理工程师不坚持施工监理程序（开工报告批准程序、工序质量检查程序、中间交工验收程序、工程变更程序） |
罚监理单位每次****元 |
|
|
项目负责人 |
|
| * |
监理工程师计量支付签认后发现数量超过实际数量、超前计量，经业主审核后发现计量项目不符合合同要求、计算有明显错误等 |
罚监理单位每次****元 |
|
|
项目负责人 |
|
| * |
如监理工程师在计量和变更设计工作中弄虚作假 |
每次扣除监理费**元，同时该人员必须替换。造成重大损失的将追究法律责任 |
|
|
项目负责人 |
|
| * |
监理工程师对施工现场存在的安全文明施工问题不及时书面指令监理人整改或对发出的指令不督促检查任其发展 |
罚监理单位每次****元 |
|
|
项目负责人 |
|
| * |
如有被媒体曝光或质量、安全文明大检查不合格 |
每次按**元扣减监理费；如发生情节严重的质量安全事故，将视情节给予处罚，直至清退监理单位并向主管机关通报 |
|
|
项目负责人 |
|
| ** |
监理工程师的监理日记填写不及时、不真实、不详细 |
罚监理单位每次***元 |
|
|
项目负责人 |
|
| ** |
质检资料管理混乱、评语不真实、不规范，甚至会同监理人*起弄虚作假 |
罚监理单位每次****元 |
|
|
项目负责人 |
|
| ** |
监理人员对承包人不按规范、规程、设计要求施工而未加以有效制止或未发出书面指令的 |
罚监理单位***元 |
|
|
项目负责人 |
|
| ** |
监理工程师在监理工作中发生越权审批行为 |
除通报批评外，每次扣除监理费**元，同时该人员必须替换 |
|
|
项目负责人 |
|
| ** |
监理工程师无故缺席业主会议或业主组织的其他工作活动 |
每次按****元扣除监理费 |
|
|
项目负责人 |
|
| ** |
监理工程师未按业主要求进行相关工作 |
合同及附件约定的其它扣减金额 |
|
|
项目负责人 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
附件*
廉政协议
发包人:（全称）****市****区*溪科创城发展中心
承包人:（全称）
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
*.双方权利和义务
*.*严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
*.*严格执行合同工程*切合同文件，自觉按合同办事。
*.*合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
*.*建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
*.*发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第*部分《通用条款》第**条规定处理。
*.发包人义务
*.*发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
*.*发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队*，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
*.*发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
*.承包人义务
*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。
*.*承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
*.*承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
*.*承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
*.违约责任
*.*发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。
*.*承包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人*～*年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
*.双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
*.民法典律效力
本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
*.合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
*.合同份数
本合同*式*份，合同双方当事人各执*份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门*份。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
年月日年月日
功能介绍
热门关键词： 
换一批
珠海最新公告变更推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
